在裝修施工中，會發(fā)生很多裝修糾紛，當然大部分都會選擇雙方協(xié)商進行協(xié)調(diào)處理;但是當雙方真的協(xié)調(diào)不了的話，沒有違約的一方有權(quán)向違約的另一方提出索要賠償，就是本文所講的施工合同索賠事宜。
施工合同索賠報告內(nèi)容：
一份完整的施工合同索賠報告應(yīng)該包含以下內(nèi)容：
1、總論：包括索賠事件概述、索賠要求簡述、工期索賠要求、索賠編寫組及審核人員。
2、索賠根據(jù)：主要有索賠事件發(fā)生情況、遞交索賠意向書情況、索賠事件處理情況、索賠要求的合同依據(jù)。
3、索賠計算：索賠總額、詳細計算清單、各項計算依據(jù)及證據(jù)、工期索賠天數(shù)。
4、證據(jù)：證據(jù)材料的提供及說明。
5、結(jié)束語。
承包人向發(fā)包人提出索賠的程序如下：
1、從索賠事件發(fā)生之日起28天內(nèi)，承包人要向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書，并說明發(fā)生索賠事件的原因;
2、承包人向監(jiān)理人發(fā)出索賠意向通知書后28天內(nèi)，再次向監(jiān)理人正式遞交索賠通知書;
3、如果索賠事件的影響是持續(xù)性，一般以28天為一個間隔，承包人繼續(xù)向監(jiān)理人遞交延續(xù)索賠通知書;
4、在索賠事件影響結(jié)束后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理人遞交索賠通知書，通知書中注明要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。
施工合同索賠案例如下：
索賠案例背景資料一、
工程項目在珠江新城，東面為30米華穗路，北面為20米華利路，西面為20米規(guī)劃路，南面為10米規(guī)劃路，商住樓為1棟12層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積9950m2。業(yè)主已提供三通一平，資金已到位，施工許可證已領(lǐng)取基本具備開工條件。本工程采用直接與xx股份公司議標采用單價包干合同按880元/平方米單價包干。工程于2004年1月開工，開工后工程基本順利，2004年5月結(jié)構(gòu)封頂，6月份上旬完成砌體工程。在6月底停工，停工原因是合同單價過低，在施工期間鋼筋等主要材料價格上漲過快。由于xx股份公司為外地首次來廣州施工企業(yè)，不了解廣州當?shù)貎r格水平，同時也未考慮材料漲價風險，合同價格定得過低，建議業(yè)主按實際鋼筋價格上漲水平調(diào)整合同單價。由于xx股份公司的要求與業(yè)主差別較大，xx股份公司選擇退場，業(yè)主重新選定xx建安公司進場施工，xx股份公司施訴諸于法律。
施工合同索賠案例分析二、
本案例中施工單位因鋼材價格上漲要求索賠，調(diào)整合同價格，經(jīng)查在土建合同第六章工程價款與支付中有以下結(jié)算規(guī)定：
1、本工程計費面積9950平方米，按880元/平方米單價包干，本合同造價暫定為人民幣875.6 萬元。
2、乙方已清晰并考慮工地四周環(huán)境、交通道路、現(xiàn)場地質(zhì)條件、周圍地下管網(wǎng)、現(xiàn)場條件、承包范圍、施工圖紙、施工組織設(shè)計，并已考慮施工技術(shù)措施、安全維護、工期內(nèi)趕工等因素。乙方為完成本合同規(guī)定的工作所需施工組織中的所有費用均已包含在本工程造價內(nèi)，不再另外計取。
3、按國家規(guī)定應(yīng)由乙方繳納的各種稅費已包含在本工程造價內(nèi)，由乙方負責繳納。
4、在合同確定的施工圖紙設(shè)計基礎(chǔ)上，變更修改分部分項工程帶來的費用變化在±2%范圍內(nèi)時，結(jié)算時不予考慮。超過±2%時及增加工程(簽證工程、圖紙外、超出附件一范圍的工程)按以下取費標準：
土建工程套用2001年《廣東省建筑工程綜合定額》，按穗建價(2002)363號文和本合同附件一所確定的標準計費;安裝工程按2002年《廣東省安裝工程綜合定額》及《廣州地區(qū)安裝工程常用項目補充綜合定額》。土建及安裝均按廣州市三類工程總價下浮3%計取。材料調(diào)差按施工期當季度市場材差。
條款未對材價格上漲等合同價格影響因素作出明確規(guī)定，但考慮到本合同為單價包干合同，建筑面積按實際計算。價格上漲屬于xx股份公司的風險，應(yīng)在議標時考慮在包干單價中，且在簽訂合同過程中也無異議。故業(yè)主未同意此項索賠要求。
xx股份公司按實際完成工程量重新編制預(yù)算價為800.569萬元，編制預(yù)算標準參考合同規(guī)定的變更修改分部分項工程帶來的費用變化取費標準。材料價格按XX市場信息價調(diào)整。業(yè)主不同意此預(yù)算，原因是預(yù)算編制依據(jù)不合理，理由充分，在議標中xx股份公司是考慮自己的實力向業(yè)主作出了優(yōu)惠，不能簡樸參照增加工程結(jié)算辦法，只能按合同單價水平。
甲乙雙方協(xié)商不成，乙方向XX市人民法院提起訴訟。
經(jīng)XX市人民法院審理判決如下：甲乙雙方終止合同。乙方可以按增加工程結(jié)算辦法編制預(yù)算，但要考慮優(yōu)惠比例，即考慮預(yù)算價與合同價的比值，同時按甲乙雙方及監(jiān)理確認的工程量計算，確認完成工程價款為600.2316萬元。
裝酷網(wǎng)使命：
一． 推薦安排就近2~4家口碑公司，免費量房，免費設(shè)計，免費出預(yù)算報價。多份設(shè)計方案PK對比，簽訂合同優(yōu)惠5%-20%擇優(yōu)而定
二． 特色保障金，憑合同免費申請，凡是裝修后出現(xiàn)質(zhì)量問題、環(huán)保不達標、裝修公司攜款潛逃，皆可申請保障。全額賠付，讓裝修有所保障。
聲明：上述內(nèi)容為轉(zhuǎn)載或編者觀點，不代表裝酷網(wǎng)意見，不承擔任何法律責任。如侵權(quán)請聯(lián)系刪除。
我要評價
暫無評價！